Правила технологического присоединения к централизованным системам водоснабжения

 

Правила технологического присоединения к централизованным системам

 

1490198417

Уважаемые жители, на территории Советского района  осуществляет деятельность по подключению к сетям водоснабжения - предприятие МУП СР РО «Коммунальщик»

По всем вопросам технологического присоединения вы можете обратиться по телефону "горячей линии" 8(863) 63 23-2-17, по адресу: ст.Советская, ул. Колхозная 23, e-mail: voda-sovetskaya1@yandex.ru

Режим работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 16.00 (обед с 12-00 до 13-00); суббота, воскресенье: выходные дни.

      Юридический адрес/местонахождение: 347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. Колхозная, 23.

Предприятие имеет доступную мощность при подключении к сетям водоснабжения 25 м3/час

Возможность подключения к сетям водоснабжения МУП СР РО «Коммунальщик» рассматривается в индивидуальном порядке на основании поданного заявления.

Заявку на заключение договора технологического присоединения объекта заявителя к централизованной системе водоснабжения можно направить почтовым отправлением: 347180,Ростовская область, Советский район, ст.Советская, ул. Колхозная 23.

Для возможности подачи онлайн – заявки на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо перейти по ссылке (ссылка на онлайн-заявку)

 Ориентировочную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя, возможно рассчитать с помощью ресурсного калькулятора minjkh.donland.ru

Нормативно-правовые акты

1. решение об утверждении схем водоснабжения в чирском сельском поселении (скачать)

решение об утверждении схем водоснабжения в советском сельском поселении (скачать)

решение об утверждении схем водоснабжения калач-куртлакского поселения (скачать)

2.Постановление об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на осуществление земляных работ»(скачать)

3.Приказ о создании комиссии о возможности подключения к водопроводной сети(скачать)

О порядке подключения к сетям водоснабжения

Порядок действий осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами (НПА):

  1. – Федеральный закон “О водоснабжении и водоотведении” № 416-ФЗ от 07.12.2011 г., в ред. от 30.12.2012 №318-ФЗ.
  2. – «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.07.2013 г. № 644.
  3. – «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83.
  4. – «Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776

1) В МУП СР РО «Коммунальщик» заявителем подается заявлением на получение технических условий на подключение к центральным системам холодного водоснабжения;

2) В соответствии с действующим законодательством РФ, в течение 1 года после получения технических условий заявитель обращается в водоснабжающую организацию с заявлением о подключении (технологическом присоединении);

3) Разработка проектной документации на строительство сетей в соответствии с выданными техническими условиями. Проектная документация разрабатывается МУП СР РО «Коммунальщик» или иной  проектной организацией по выбору заявителя. В случае выполнения проекта силами сторонней проектной организации проектная документация подлежит обязательному согласованию с МУП СР РО «Коммунальщик»;

4) Выполнение заявителем мероприятий по подключению объекта к сетям, согласно разработанной и согласованной проектной документации, т.е. прокладка труб водопровода от объекта до точки подключения. После выполнения строительных работ по подключению, необходимо потребителю уведомить МУП СР РО «Коммунальщик» о готовности к подключению. В случае отсутствия замечаний на объекте, подписываются акты готовности сетей водопровода. В случае наличия замечаний к построенным сетям и оборудованию, составляется предписание об устранении нарушений с указанием сроков их устранения и вручается заявителю;

5) Врезка в централизованные сети. Врезка осуществляется на основании заявления заказчика силами МУП СР РО «Коммунальщик». При этом в обязательном порядке производятся гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения, а также промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей с составлением соответствующих актов. На этом этапе производится опломбирование задвижки в закрытом положение и составляется двусторонний акт о врезке в централизованные сети;

6) Снятие пломбы с задвижки, опломбировка и введение в эксплуатацию прибора учета осуществляется представителями МУП СР РО «Коммунальщик»  после подписания заказчиком договора холодного водоснабжения.

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно «Правил холодного водоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83; раздела  IV. Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения

  • – Срок выдачи технических условий о возможности подключения (технологического присоединения) -14 рабочих дней (п.9).
  • – Срок выдачи условий подключения объекта капитального строительства и (или) договора на подключение – 30 календарных дней (п.94).

Для получения технических условий на подключение абоненту необходимо обратиться в МУП СР РО «Коммунальщик» по адресу: ст. Советская, ул.Колхозная, 23.

Для получения технических условий необходимы следующие сведения и документы:

Для физических лиц:

  1. Заявление на предоставление ТУ (бланк Заявления установленной формы).
  2. Копии правоустанавливающих документов (пользования, владения и. т.д.) на строение, земельный участок (Свидетельство о государственной регистрации права собственности, Договор аренды и т.д.).
  3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление (копия паспорта, доверенность, если Заявление подписывается по доверенности).
  4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (Схема расположения земельного участка М 1:2000).
  5. Разрешение собственника сетей водоснабжения на подключение (при необходимости).

Для юридических лиц:

  1. Заявление на предоставление ТУ (бланк Заявления установленной формы).
  2. Копии учредительных документов (Устав (1-я и последняя страница), Приказ о назначении руководителя).
  3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление (копия паспорта, доверенность, если Заявление подписывается по доверенности).
  4. Копии правоустанавливающих документов (пользования, владения и. т.д.) на строение, земельный участок (Свидетельство о государственной регистрации права собственности, Договор аренды, Разрешение на строительство, Кадастровый паспорт и т.д.).
  5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (Схема расположения земельного участка М 1:2000).    
  6. Топографическая карта участка (размер 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями.
  7. Расчет водопотребления подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении.
  8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – копия.
  9. Свидетельство ЕГРЮЛ – копия.
  10. Разрешение собственника сетей водоснабжения на подключение (при необходимости).

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения, а также при условии наличия в инвестиционных программах организаций водопроводного хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация водопроводного хозяйства в течение 30 календарных дней направляет заявителю условия подключения.

ИНФОРМАЦИЯ

  1. ОБРАЗЕЦ-Заявления-на-предоставление-ТУ скачать (doc) 
  2. Заявление-на-предоставление-ТУ скачать (doc) 
  3. Договор на подключение к сетям водоснабжения (скачать)

 

 

Договор на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

      Договор №____/__

на подключение к сетям водоснабжения

Советский район Ростовской области   ________20__г.

 

МУП СР РО «Коммунальщик»,именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,в лице директора Мельникова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________________________ ,действующего на основании ________________, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

 

         Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре.

ресурсы - вода, используемая для предоставления услуг по водоснабжению;

сети водоснабжения - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения и водоотведения;

условия подключения - документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения  Заказчика к сетям водоснабжения, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения, а также к оборудованию по производству ресурсов. В целях настоящего Договора подключение включает в себя следующие мероприятия:

подача заказчиком заявления о подключении (оферты);

заключение договора о подключении;

выдача исполнителем заказчику условий подключения, которые не противоречат  техническим условиям, ранее полученным  заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

выполнение заказчиком условий подключения;

проверка исполнителем  выполнения заказчиком условий подключения;

присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;

выполнение условий подачи ресурсов.

точка подключения - место соединения сетей водоснабжения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам водоснабжения;

тариф на подключение - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов);

плата за подключение - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, сооружения, строения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

 

                              1.Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению возможности подключения строящегося (реконструируемого) здания ________________, расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________ (далее - «Объект») к сетям водоснабжения Исполнителя в соответствии с выданными условиями подключения, а Заказчик обязуется внести плату за подключение согласно Графику, указанному в п.5.3 настоящего договора.

1.2. Выполнение мероприятий по подключению осуществляется при условии выполнения Заказчиком разработанных Исполнителем условий подключения.

1.3. Заявленная нагрузка определена на основании представленного расчета водопотребления, выполненного лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным приложением к письменной заявке Заказчика и составляет: водопотребление- _____ куб.м. в сутки.

1.4. При заключении и выполнении настоящего Договора стороны руководствуются:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Иными правовыми актами.

 

                     2.Порядок и условия обеспечения подключения.

2.1. Подключения Объекта к сетям водоснабжения осуществляется на основании письменной заявки Заказчика №_____       от __.__.____ г.

2.2.Условия подключения выдаются после подписания Заказчиком настоящего Договора (в соответствии с п.4 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2.3. Заказчик разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения и представляет на согласование Исполнителю в срок до __.__.____ г.

2.4. Срок и подачи воды устанавливается не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты заключения настоящего Договора.

2.5. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения путем:

- Согласования в 30-тидневный срок раздела проектной документации на объект строительства «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» с выдачей разрешения на выполнение работ по исполнению условий подключения. Исполнитель в случае несоответствия проектной документации условиям подключения, требованиям нормативной технической документации имеет право отклонить от согласования рабочий проект с предоставлением Заказчику обоснованного письменного отказа. Заказчик в течение 30 календарных дней производит корректировку проектной документации с учетом устранения замечаний и представляет ее повторно на согласование Исполнителю. Если срок корректировки проектной документации Заказчиком превышает 30 календарных  дней, то сроки подключения объекта к сетям водоснабжения могут быть изменены. Изменение сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- Надзора за ходом выполняемых работ по подключению, в том числе:

о Осмотра проложенных сетей в открытой траншее с составлением акта на выполнение скрытых работ;

о Приема в эксплуатацию водомерного узла с составлением акта о приемке в эксплуатацию водомерного узла;

о Приема готовности сетей после промывки и дезинфекции Заказчиком с  составлением акта о промывке;

о Выдачи разрешения на осуществление присоединения(врезки) Объекта к сетям водоснабжения с оформлением акта об исполнении технических условий на присоединение и разрешении осуществления присоединения (врезки) к сетям водоснабжения.

2.6. Заказчик не позднее 30 дней до дня истечения общего срока, установленного для выполнения условий подключения,  письменно уведомляет Исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных условиями подключения.

2.7. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от Заказчика уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных условиями подключения, осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения. При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.

2.8. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.

2.9. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет  выявлено, что условия подключения выполнены не  в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются  выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.

2.10. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены Заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.

2.11. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением сторон.

2.12. Исполнитель осуществляет присоединение (врезку) Объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения на основании дополнительного договора, заключаемому между Исполнителем и Заказчиком с составлением и подписанием акта о присоединении.

2.13. В 30-тидневный срок Исполнитель осуществляет выдачу документа о технической готовности сетей и сооружений водопровода установленной формы  для предоставления в уполномоченный государственный орган.

2.14. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента оформления и выдачи Заказчику документа (справки) о технической готовности сетей и сооружений водопровода к эксплуатации и подписания акта выполненных работ.

2.15. Исполнение настоящего договора по подключению к сетям водоснабжения осуществляется поэтапно

- 1 этап включает в себя подготовку и выдачу  условий подключения и составляет 10% от суммы платы за подключение, указанной в п.5.1 настоящего договора. Оплата за указанный этап осуществляется в соответствии с Графиком, указанным в договоре. Этап завершается выдачей Исполнителем Заказчику условий подключения, которые выдаются не ранее подписания договора;

- 2 этап включает в себя подготовку Заказчиком проектной документации в соответствии с условиями подключения и согласование ее Исполнителем и составляет 60% от суммы платы за подключение, указанной в п.5.1 настоящего договора. Этап завершается получением Заказчиком разрешения на строительство в соответствии с согласованной проектной документацией. Оплата за указанный этап производится в течение 30 календарных дней после получения разрешения на строительство в соответствии с п.2 Графика. В подтверждение окончания этапа Заказчик направляет Исполнителю копию разрешения на строительство;

- 3 этап включает в себя проверку Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения и составляет 30% от суммы оплаты за подключение, указанной в п.5.1 настоящего договора. Этап завершается выдачей Заказчику разрешения на присоединение. Оплата за указанный этап производится согласно п.3 Графика за 30 календарных дней до присоединения;

По завершению каждого этапа стороны подписывают акт выполненных работ по соответствующему этапу.

 

                  3.  Права и обязанности Исполнителя.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. В течение 30 дней с момента наступления условий предусмотренных п.1.2. настоящего Договора и получения письменной заявки от Заказчика обеспечить возможность подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;

3.1.2. Рассмотреть предложения Заказчика по изменению сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя и дать ответ в течение 10 дней с момента получения письменного предложения Заказчика;

3.1.3. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или)  физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене лица в обязательстве, выступающего по данному Договору;

3.1.4. В течение 30 дней с момента выявления факта о невозможности подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя, оповестить Заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения Объекта;

3.1.5. Разработать проект сетей водопровода от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям.

3.1.6. Построить сети водопровода от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям.

 

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Не осуществлять (не производить) мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя в случае частичной оплаты или нарушения сроков оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором;

3.2.2. Не осуществлять (не производить) мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.4.1.2-4.1.5 настоящего Договора;

3.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 5 рабочих дней перенести срок подключения Объекта заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя на срок задержки платежей и потребовать уплаты неустойки за задержку платежа, в размере, определенном настоящим Договором;

3.2.4. В случае неготовности коммунальной инфраструктуры Объекта к подключению в соответствующие сроки, потребовать с Заказчика уплаты неустойки, в размере определенном в п.6.1 настоящего Договора;

3.2.5. Согласовать с Заказчиком увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия технической возможности с последующим перерасчетом  оплаты за подключение;

3.2.6. Согласовать с Заказчиком перерасчет оплаты за подключение Объекта в случае изменения заявленной нагрузки;

3.2.7. Обратиться к Заказчику с предложением об изменении сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя.

3.2.8. В случае письменного обращения Заказчика с просьбой изменить заявленную нагрузку,  в 14 – дневный срок рассмотреть указанное обращение Заказчика, и представить для подписания Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему Договору, удовлетворяющее просьбу Заказчика, или мотивированный отказ в изменении заявленной нагрузки;

3.2.9. В случае если в процессе строительства (реконструкции) Объекта превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по соглашению с Исполнителем на основании обращения Заказчика;

3.2.10. Работы по присоединению (врезке) осуществляются Исполнителем на основании дополнительного договора, определяющему сроки, цену и иные условия осуществления работ.

 

                4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения разработать проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем.

4.1.2. Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации;

4.1.3. Предъявить к осмотру в открытой траншее сети водоснабжения после завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на объекте Заказчика;

4.1.4. Предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию водоемный узел.

4.1.5. Произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя Исполнителя перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиенических требованиям.

4.1.6. В срок до __. __. 20__г. Подготовить инфраструктуру Объекта к получению к сетям водоснабжения Исполнителя в соответствии с условиями подключения. Готовность объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя должна быть подтверждена письменным оповещением Исполнителя. С приложением соответствующих документов (исполнительную  топосъемку, сертификаты на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п.3.5 СНиП 3.01.04-87). А также документацию по выполнению условий подключения. Представленной в перечне документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ВиК к эксплуатации (Приложение №1).

4.1.7. В сроки, определенные настоящим Договором, оплатить услуги Исполнителя по подключению Объекта путем внесения оплаты за подключение;

4.1.8. В 5- дневный срок с момента выявления факта о невозможности завершения строительства и/или реконструкции Объекта, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя;

4.1.9. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому  и/или физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обязательстве, выступающего по настоящему Договору;

4.1.10. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию и строительству Объекта в течение 5 суток Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем порядок возмещения затрат, понесенных Исполнителем.

4.1.11. Приобрести и установить в точках подключения (или на вводе) приборы (узлы) учета воды.

 

4.2. Заказчик в праве:

4.2.1. Обратиться к Исполнителю с предложением об изменении срока (сроков производства работ для) подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;

4.2.2. В 10- дневный срок, после возникновения необходимости увеличения требуемой заявленной нагрузки обратиться к Исполнителю с просьбой об изменении условий настоящего Договора и заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору.

 4.2.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ для обеспечения подключения к сетям водоснабжения Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования по уплате неустойки, в размере указанном в настоящем Договоре.

 

                    5.Порядок расчетов по договору

5.1.Стоймость оплаты за подключение к сетям водоснабжения Исполнителя по настоящему Договору составляет _____ руб. __ коп. (_________________________________ рублей__ коп.),  Размер платы за подключение определен как произведение тарифа на подключение. Установленного Постановлением Администрации Советского района Ростовской области «Об утверждении тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов)», и размера заявленной потребляемой нагрузки. Представленной в расчете водопотребления, выполненного лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным приложением к письменной заявке Заказчика.

5.2. При изменении тарифа на подключение размер платы за подключение пересчитывается, за исключением внесенной к данному моменту Заказчиком части платы.

5.3. Заказчик производит Исполнителю оплату по настоящему Договору в соответствии с п.1.1. путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

                                                                                                                                                                            График оплаты

№ п./п.

Дата платежа

Сумма, %

Сумма, руб.

1

В течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

10

 

2

В течение 30 календарных дней после получения разрешения на строительство.

60

 

3

За 30 календарных дней до присоединения   к сетям водоснабжения и/или водоотведения.

30

 

Итого

 

 

 

 

5.4. Счет выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания акта выполненных работ.

 

                 6. Ответственность сторон и условия расторжения договора.

6.1. При нарушении срока готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя, определенного настоящим Договором, либо срока перечисления денежных средств, установленного настоящем Договором более чем на 10 (десять) календарных дней Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оказания услуги по подключению объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 календарных дней, Исполнитель оплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки подключения Объекта.

6.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны за три месяца до предполагаемой даты расторжения без обращения в суд в следующих случаях:

- прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика;

- просрочки оплаты Заказчиком услуг по настоящему Договору на срок более 30 (тридцать) календарных дней;

6.4. В случае расторжения Договора по причине прекращения строительства Объекта Заказчик обязан компенсировать расходы Исполнителя, понесенные в соответствии с настоящим Договором, а также оплатить штраф, определяемого в размере платы за подключение, указанной в п.5.1. настоящего Договора.

6.5. Условия подключения аннулируются в случаях:

- невыполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных условиями подключения, в течение общего срока. Установленного для их выполнения и отсутствии подписанного сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения;

- по истечении 2 месяцев со дня подписания сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 настоящего Договора;

- при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения;

- при досрочном расторжении договора в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора. Аннулирование условий подключения влечет утрату Заказчиком права на присоединение его к сетям водоснабжения Исполнителя на данных условиях подключения и условиях настоящего Договора.

6.6. В случае аннулирования условий подключения Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору, а также уплатить штраф в размере 10% от суммы платы за подключение, указанной в п.5.1. настоящего Договора.

                         7. Разрешение споров.

7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны быть заявлены сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под расписку.

7.4. К презентации прилагаются следующие документы (протоколы осмотра, акты и т.п.), составленные с участием представителей сторон и/или государственных контролирующих органов.

                         8. Прочие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждого из сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются все Приложения.

                    9. Адреса и реквизиты сторон

 

                  Исполнитель:                                                            Заказчик:

МУП СР РО «Коммунальщик»                                       _____________________________ 

347180, Ростовская область                                        _____________________________ 

 ст. Советская, ул. Колхозная, 23                                _____________________________

Тел/факс 8 (86363) 23-2-17                                        _____________________________     

ИНН 6131001104, КПП 613101001                               _____________________________

Р./сч 40702810552090007765                                     _______________________________

Банк: Юго-Западный банк ПАО                                     _______________________________

 Сбербанк г. Ростов-на-Дону                                       _______________________________           

к/сч 30101810600000000602,                                     _______________________________

БИК 046015602                                                          _______________________________       

 

                           Директор                                                                                  ___________________

____________________/И.А. Мельников/                              ____________________/__________________/

 

Приложение №1

К договору от __  ________ 20__г. № ____/___

Перечень документации, предоставляемой «заказчиком» по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ВиК к эксплуатации.

(представленная документация остается в архиве МУП СР РО «Коммунальщик»)

 

  1. Письмо Заказчика на выдачу справки должно содержать: назначение объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов количество квартир, обслуживающую организацию после ввода Объекта в эксплуатацию, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение).
  2. Копия технических условий предприятия «Коммунальщик».
  3. Разрешение от владельца сетей на подключении (при подключении к ведомственным сетям).
  4. Копии проектных листов НВК (план и профиль М 1:500), согласованных предприятием «Коммунальщик».
  5. Документация по возможным отступлениям от проектного  решения с указанием причин и согласованиями проектной организации, предприятия «Коммунальщик» и др. заинтересованных организаций.
  6. Водопровод.

- исполнительная съемка на водопровод М 1:500 (план и профиль), выполненная МУП СР РО «Коммунальщик». (ксерокопии);

- деталировка водопроводных колодцев;

- акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка колодцев, задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность, обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др. В случае выноса сетей – акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль). В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое испытание, врезку, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем МУП СР РО «Коммунальщик».

7. Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции.

8. Справка от ЦГСЭН г.

9. Справка от УГПС (испытание ПГ).

10. Гарантийные обязательства заказчика об устранении возможных  дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию сетях водопровода в течение 2-х лет с момента ввода данных сетей в эксплуатацию (для жилых домов).

11. Предъявить по месту построенные сети ВиК (колодцы) представителю технического отдела МУП СР РО «Коммунальщик» после выполнения благоустройства территории.

13. Заключить АКТ разграничения эксплуатационной ответственности.

14. Установка квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с т.у. и РП.

15. Заключить договор на отпуск воды. Представить копию акта о приемке водомерного узла в эксплуатацию. Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжению и канализации за период строительства объекта и сетей, при гидравлическом испытании (проливе), при промывке трубопроводов.

 

    Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; разделов 3, 4 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; п.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации и др.

 


Карта сайта Версия для печати © 2009 - 2019 Администрация Советского района Ростовской области